MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR
Bir tarafta …………………… adresinde mukim …………………… (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) ile, diğer tarafta …………………… adresinde mukim …………………… (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde işbu sözleşme akdedilmiştir.
Taraflar, yukarıda yazılı adreslerini kanuni tebligat adresi olarak kabul etmiş olup, adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği takdirde, eski adreslere yapılacak bildirimler geçerli sayılacaktır.
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TÜRÜ
İşbu sözleşme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabi ticari mal satış sözleşmesi niteliğindedir.
MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu; sipariş formunda cinsi, miktarı ve teknik özellikleri belirtilen malların, SATICI tarafından ALICI’ya satış ve teslimi ile bedelin ödenmesine ilişkin hükümlerin düzenlenmesidir.
MADDE 4 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME
- Toplam sözleşme bedeli ……… TL + KDV’dir.
- Bedelin %30’u işbu sözleşmenin imzasından itibaren 7 (yedi) gün içinde avans olarak ödenir.
- Kalan tutar, teslimden önce peşin olarak ödenir.
- Bedelin tamamen ödenmesine kadar malların mülkiyeti SATICI’da kalır.
MADDE 5 – TESLİM VE TESLİM ŞARTLARI
- Malın teslim edileceği yere ilişkin adres: ……………..
Adres, işbu sözleşmede “Teslim Yeri” olarak tanımlanacaktır.
- Sözleşmenin imzalanmasını takiben, ALICI tarafından öngörülen avans ödemesinin SATICI’nın hesabına yatırılmasından sonra üretim ve hazırlık süreci başlatılacaktır.
- Malların teslim süresi, avans ödemesinin SATICI’ya ulaşmasını müteakip … (…) iş günü olarak belirlenmiştir. Bu süre, mücbir sebepler veya ALICI’dan kaynaklanan gecikmeler dışında kesindir.
- Teslimatlar, SATICI tarafından hazırlanacak teslimat programı çerçevesinde yapılacak olup, ALICI teslimatı belirlenen gün ve saatlerde kabul etmekle yükümlüdür. ALICI’nın teslimi kabul etmemesi halinde, teslim gerçekleşmiş sayılır ve malların muhafazası ile doğacak ek giderler ALICI’ya aittir.
- Teslim anına kadar malların zıya ve hasar riski SATICI’ya, teslimden itibaren ise ALICI’ya aittir.
Madde 6- ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
- ALICI, işbu sözleşme kapsamında temin edilen malları teslim aldığı andan itibaren, iyi niyet, basiretli tacir ilkesi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.
- ALICI, teslim edilen malları SATICI tarafından belirlenen teknik şartname, kalite standartları ve kontrol prosedürleri doğrultusunda incelemek ve gerekli testleri yapmakla yükümlüdür. İnceleme ve testler sonucunda aykırılık tespit edilmesi halinde ALICI, durumu derhal ve en geç … iş günü içerisinde SATICI’ya yazılı olarak bildirmek zorundadır.
- ALICI, teslim aldığı mallara ilişkin olarak kendi inisiyatifiyle uygulayacağı test, deney veya farklı prosedürler sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar, kayıp ve zarar riskini üstlendiğini; bu kapsamda doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- ALICI, sözleşme konusu malların muhafazası, depolanması, nakli ve kullanımına ilişkin gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde doğabilecek zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz.
MADDE 7 – GARANTİ VE AYIPLI MAL
- SATICI, malları ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde, ayıpsız olarak teslim etmeyi taahhüt eder.
- Garanti süresi … yıldır.
- Ayıplı malın varlığı halinde ALICI, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca seçimlik haklarını kullanabilir.
MADDE 8 – CEZAİ ŞART
Ödeme Gecikmesi: ALICI, işbu sözleşmede taahhüt ettiği ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmediği takdirde, hehangi bir ihtara veya ilama gerek olmaksızın, geciken her gün için sözleşme bedelinin %0,1 (binde bir) oranında gecikme cezasını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. SATICI’nın, ayrıca 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre gecikme faizi talep etme hakkı saklıdır.
Kısmi Teslimlerde Gecikme: Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüşse, her kısım için yapılacak ödemelerdeki gecikmeler ayrı ayrı değerlendirilecek ve geciken kısmın bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranlarda gecikme cezası uygulanacaktır.
Faturalandırma: SATICI, doğan gecikme cezalarını ALICI’ya herhangi bir ihbara gerek olmaksızın doğrudan fatura edebilir.
Zararların Tazmini: Cezai şartın uygulanması, SATICI’nın gecikme nedeniyle uğradığı diğer zararları tazmin etme hakkını ortadan kaldırmaz. SATICI, cezai şart dışında doğrudan zarar ve ziyanlarını da ayrıca talep edebilir.
MADDE 9 – SÜRE UZATIMI VE MÜCBİR SEBEP
Mücbir sebep sayılan haller (deprem, yangın, sel, salgın hastalık, resmi makam kararı, seferberlik vb.) nedeniyle taahhüdün yerine getirilmesi engellenirse, engelin devam ettiği süre kadar teslim süresi uzatılır. Bu hallerin gerçekleşmesi halinde ALICI, 10 gün içinde yazılı olarak SATICI’ya bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
MADDE 10– SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK
- İşbu sözleşme hükümlerinde herhangi bir değişiklik, ilave veya tadilat, ancak tarafların yazılı mutabakatı ile ve her iki taraf yetkililerince imzalanacak ek protokol ile geçerlilik kazanır. Taraflardan birinin tek taraflı beyanı, sözleşme hükümlerini değiştirmeyecektir.
- Taraflardan birinin, sözleşmeden doğan haklarından herhangi birini kullanmaktan feragat etmesi, ancak yazılı şekilde düzenlenecek ve yetkili temsilcilerce imzalanacak bir feragatname ile hüküm doğuracaktır. Aksi halde, herhangi bir davranış veya susma, feragat olarak yorumlanamayacaktır.
- Taraflardan birinin, diğer tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi yahut gecikmeli olarak yerine getirmesi karşısında sessiz kalması veya hareketsizliği, bu durumun kabul edildiği veya sözleşmeden doğan haklardan vazgeçildiği anlamına gelmemektedir.
MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda öncelikle arabuluculuk yoluna başvurulacaktır. Arabuluculuk sürecinden sonuç alınamaması halinde ……………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
MADDE 12 – YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme …/…/20… tarihinde … nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunup imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
SATICI: ………………………………
ALICI: ………………………………